Sąd Apelacyjny w Krakowie prawomocnie oddalił w całości apelacje wniesione przez syndyka masy upadłości lidera konsorcjum oraz pozostałych uczestników konsorcjum, które realizowało inwestycję polegającą na modernizacji około 40-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 776, podtrzymując wyrok oddalający w całości powództwo przeciwko Województwu Małopolskiemu – Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Krakowie, reprezentowanemu przez Kancelarię SPCG.
To sprawa dotycząca wielomilionowych roszczeń o kluczowym znaczeniu pośród wielu postępowań sądowych związanych z realizacją ww. inwestycji. Roszczenia obejmowały m.in. żądanie zapłaty kar umownych z tytułu rzekomo skutecznego odstąpienia przez wykonawcę od umów na realizację poszczególnych odcinków inwestycji, ustalenie braku obowiązku zapłaty kar umownych z tytułu odstąpienia od umów przez zamawiającego oraz z tytułu zwłoki wykonawcy, a także – ewentualnie – miarkowanie kar umownych naliczonych przez zamawiającego.
Sądy obu instancji dokonały oceny złożonego stanu faktycznego, obejmującego kilkanaście zasadniczych problemów projektowo-wykonawczych, które wystąpiły w toku realizacji inwestycji. Postępowanie zostało zainicjowane w 2012 r., natomiast Kancelaria SPCG była zaangażowana w jego prowadzenie od 2014 r.
Sąd Apelacyjny w Krakowie podzielił argumentację prezentowaną przez pełnomocników Województwa Małopolskiego – Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, w szczególności w zakresie przypisania odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji inwestycji, skuteczności odstąpienia od umów przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, braku skuteczności konkurencyjnego oświadczenia wykonawcy o odstąpieniu od umów oraz braku podstaw do naliczenia kar umownych przez wykonawcę.
Za prowadzenie sprawy ze strony Kancelarii SPCG odpowiadali Krystian Radłowski, Partner, oraz Jacek Budzik, Partner, przy wsparciu Anna Drabik-Ostafin, Senior Associate, jak również przy ścisłej i efektywnej współpracy z Wydziałem Radców Prawnych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie.
